19/06/2025 00:00

Intimação

JUSTIÇA FEDERAL Tribunal Regional Federal da 1ª Região PROCESSO: 0068069-16.2014.4.01.3400 PROCESSO REFERÊNCIA: 0068069-16.2014.4.01.3400 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) POLO ATIVO: MRV PRIME TOP TAGUATINGA II INCORPORACOES IMOBILIARIAS LTDA REPRESENTANTE(S) POLO ATIVO: ANDRE JACQUES LUCIANO UCHOA COSTA - MG80055-A POLO PASSIVO:SUELY ALVES DE ASSUNCAO e outros REPRESENTANTE(S) POLO PASSIVO: PAULO EDUARDO SAMPAIO MENDONCA - DF31058-A RELATOR(A):CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Justiça Federal Tribunal Regional Federal da 1ª Região APELAÇÃO CÍVEL (198) 0068069-16.2014.4.01.3400 - [Reajuste de Prestações] Nº na Origem 0068069-16.2014.4.01.3400 Órgão Colegiado: 5ª Turma Distribuição: Gab. 14 - DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Relator: Desembargador Federal CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO RELATÓRIO O Exmº Sr.

Desembargador Federal Carlos Augusto Pires Brandão (Relator): Trata-se de apelação interpostas por MRV PRIME TOP TAGUATINGA II INCORPORAÇÕES IMOBILIÁRIAS LTDA em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido, condenando a apelante e a Caixa Econômica Federal a restituir à autora o valor pago a título de juros de evolução da obra após a fase de construção até o início da fase de amortização.

Sentença proferida sob a égide do CPC/73 e, na oportunidade, diante da sucumbência recíproca, os honorários advocatícios restaram compensados.

A apelante, em suas razões recursais, sustenta, em síntese: a) ilegitimidade passiva da construtora, pois esta não seria responsável pela cobrança de juros de obra; b) no mérito, alega que o termo final do prazo para cobrança de juros de obra seria em 11/10/2014, diante da existência da cláusula de tolerância; c) ausência de responsabilidade na devolução da taxa de evolução de obra.

Com contrarrazões. É o relatório.

Justiça Federal Tribunal Regional Federal da 1ª Região APELAÇÃO CÍVEL (198) 0068069-16.2014.4.01.3400 - [Reajuste de Prestações] Nº do processo na origem: 0068069-16.2014.4.01.3400 Órgão Colegiado: 5ª Turma Distribuição: Gab. 14 - DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Relator: Desembargador Federal CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO VOTO O Exmº Sr.

Desembargador Federal Carlos Augusto Pires Brandão (Relator): Verifica-se dos autos que o autor celebrou com a CEF, em 14/03/2012, o Contrato de compra e venda de terreno e mútuo para construção de unidade habitacional com fiança, alienação fiduciária em garantia e outras obrigações – Programa Imóvel na Planta – Sistema Financeiro de Habitação – SFH – recursos SBPE – (fls. 45/74), com prazo de construção de 25 meses do Condomínio Miami Beach – Top Life Taguatinga I.

Passo a análise da preliminar de ilegitimidade da Construtora/Incorporadora.

Salienta-se que o cerne da questão apresentada na inicial se refere a revisão de contrato, no tocante à prorrogação do prazo de construção, e a repetição do indébito em dobro, em razão da cobrança da taxa de evolução de obra após o prazo previsto em contrato.

A “taxa de evolução de obra" é um valor pago pelo adquirente durante a construção do imóvel, ou seja, os juros cobrados pelos bancos das construtoras.

Esse encargo é devido, em princípio, pelo promissário comprador à Instituição Financeira com a qual celebrou contrato de financiamento, no caso, a Caixa Econômica Federal, não se tratando de despesa do imóvel, mas, sim, do financiamento.

Em outras palavras, a taxa de evolução da obra é devida pelo comprador ao agente financeiro, pois visa atualizar o valor do empréstimo frente à valorização do imóvel durante sua construção e é devida até o término das obras, quando o fiduciante passará a pagar as parcelas do financiamento.

No caso dos autos, entendo que não há legitimidade passiva da construtora.

O pedido formulado na inicial se restringe a cobrança dos “juros de obra” após o prazo estabelecido em cláusula contratual firmada entre a CEF e o devedor, inexistindo pedido de indenização decorrente do demora da construção.

Dessa forma, reforma-se a sentença, a fim de excluir a MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A do polo passivo da ação.

Confira os seguintes precedentes desta Quinta Turma: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.

SFH.

ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL.

RESIDENCIAL TOP LIFE - LONG BEACH.

TAXA DE EVOLUÇÃO DA OBRA APÓS O PRAZO PARA ENTREGA DO IMÓVEL.

ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA CLÁUSULA CONTRATUAL QUE PERMITE A COBRANÇA.

PEDIDO DE DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS.

POSSIBILIDADE.

REPETIÇÃO DO INDÉBITO.

ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CONSTRUTORA.

SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1.

Residindo a causa de pedir na nulidade da cláusula de contrato celebrado com o agente financeiro que permitiu a cobrança da chamada taxa de evolução de obra após o prazo previsto para a entrega do imóvel, e considerando que a cobrança foi realizada apenas pelo referido agente financeiro, a empresa construtora não tem legitimidade passiva para responder pela pretensão de devolução dos valores cobrados.

Precedente da Turma. (AC 0006885-22.2015.4.01.3304, Desembargador Federal Souza Prudente, TRF1, e-DJF1 08/02/2019). (...) (AC 0068062-24.2014.4.01.3400, DESEMBARGADORA FEDERAL DANIELE MARANHÃO COSTA, TRF1 - QUINTA TURMA, e-DJF1 06/12/2019 PAG.) CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.

AÇÃO CIVIL PÚBLICA.

SISTEMA FINANCEIRO DA HABITAÇÃO.

JUROS REMUNERATÓRIOS ("TAXA DE EVOLUÇÃO DA OBRA").

INCIDÊNCIA APÓS EXPIRAÇÃO DO PRAZO PARA CONCLUSÃO DA OBRA.

ABUSIVIDADE.

JULGAMENTO EXTRA PETITA E LITISPENDÊNCIA.

NÃO OCORRÊNCIA.

LEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL.

LEGITIMIDADE PASSIVA DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.

FORMAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO COM A CONSTRUTORA.

DESCABIMENTO.

I - Nos termos do art. 11 da Lei nº 7.347/1985, "na ação que tenha por objeto o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer, o juiz determinará o cumprimento da prestação da atividade devida ou a cessação da atividade nociva, sob pena de execução específica, ou de cominação de multa diária, se esta for suficiente ou compatível, independentemente de requerimento do autor", dispondo, ainda, o art. 139, inciso IV, do CPC vigente, que incumbe ao juiz "determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária".

II - A luz dos dispositivos legais em referência, poderá o juiz adotar as medidas que julgar necessárias, com vistas na eficácia plena do julgado, como no caso, que se ordenou a compensação dos valores pagos a maior, a publicidade do julgado proferido no bojo de ação coletiva e o registro dos pleitos individual e eventualmente formulados pelos mutuários visando o seu cumprimento, sem que isso caracterize julgamento extra petita.

Rejeição da preliminar III - O Ministério Público Federal está legitimado para ajuizar ação civil pública na defesa de interesses individuais homogêneos, como no caso, em que se discute a legitimidade da cobrança da denominada "taxa de evolução de obras", em contratos de financiamento de imóveis no âmbito do Sistema Financeiro da Habitação, a caracterizar o interesse social relevante, na espécie dos autos.

Precedentes.

IV - Em casos assim, "a CEF é parte legítima para figurar no polo passivo da lide em que se discute a cobrança dos juros de construção, pois é dela a responsabilidade por sua cobrança, sendo dela, também, a incumbência de iniciar a amortização da dívida após o término da fase de construção" (Ap 00022849620124013200, DESEMBARGADOR FEDERAL DANIEL PAES RIBEIRO, TRF1 - SEXTA TURMA, e-DJF1 DATA:14/11/2017).

V - Por essa mesma razão, também não vinga a pretendida formação de litisconsórcio passivo com a empresa construtora, na medida em que não se discute, aqui, a apuração da responsabilidade pelo atraso na conclusão das obras dos imóveis financiados, mas apenas, a suspensão da cobrança e a repetição dos valores pagos a título do referido encargo, que, como visto, operava-se, tão somente, por intermédio da Caixa Econômica Federal.

VI - Inexistindo, na espécie, elementos comprobatórios da aventada litispendência do presente feito em relação à Ação Civil Pública nº 29333-15.2013.4.01.3900, afigura-se incabível a preliminar em referência.

Ademais, tendo a sentença recorrida restringido a sua eficácia aos contratos relativos aos imóveis sujeitos à jurisdição do juízo monocrático, não alcançando, por conseguinte, aqueles localizados no Estado do Bahia, não se vislumbra a hipótese legal de litispendência em função de demanda ajuizada em outra Unidade da Federação, como no caso.

VII - A orientação jurisprudencial já sedimentada no âmbito de nossos tribunais é no sentido de que a cobrança da denominada "taxa de evolução de obra", embora legítima - se regularmente prevista no contrato de financiamento imobiliário celebrado entre as partes -, passa a ser abusiva quando realizada a partir da expiração do prazo previsto para conclusão das obras de construção dos respectivos imóveis objeto do financiamento, sem que haja qualquer prorrogação contratual, como no caso, a autorizar a suspensão da referida cobrança, com a consequente repetição do montante cujo pagamento tenha, eventualmente, sido realizado, em tais condições.

VII - Apelação desprovida.

Sentença confirmada. (AC 0006885-22.2015.4.01.3304, DESEMBARGADOR FEDERAL SOUZA PRUDENTE, TRF1 - QUINTA TURMA, e-DJF1 08/02/2019 PAG.) Prejudicada a análise dos demais pedidos.

Em face do exposto, dou provimento à apelação, nos termos da presente fundamentação.

Considerando que a sentença foi prolatada sob a égide do CPC/73, fixo os honorários advocatícios a serem pagos pela autora em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade por ser beneficiária da justiça gratuita. É como voto.

Justiça Federal Tribunal Regional Federal da 1ª Região APELAÇÃO CÍVEL (198) 0068069-16.2014.4.01.3400 Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO APELANTE: MRV PRIME TOP TAGUATINGA II INCORPORACOES IMOBILIARIAS LTDA Advogado do(a) APELANTE: ANDRE JACQUES LUCIANO UCHOA COSTA - MG80055-A APELADO: SUELY ALVES DE ASSUNCAO, CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF Advogado do(a) APELADO: PAULO EDUARDO SAMPAIO MENDONCA - DF31058-A EMENTA DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.

AÇÃO ORDINÁRIA.

CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL.

TAXA DE EVOLUÇÃO DE OBRA COBRADA NO PERÍODO POSTERIOR À FASE DE CONSTRUÇÃO.

ILEGITIMIDADE PASSIVA DA INCOPORADORA/CONSTRUTORA. 1.

Trata-se de apelação interposta em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido, condenando a apelante e a Caixa Econômica Federal a restituir à autora o valor pago a título de juros de evolução da obra após a fase de construção até o início da fase de amortização. 2.

O cerne da questão apresentada na inicial se refere a revisão de contrato, no tocante à prorrogação do prazo de construção, e a repetição do indébito em dobro, em razão da cobrança da taxa de evolução de obra após o prazo previsto em contrato, inexistindo legitimidade passiva da construtora/incorporadora.

Precedentes desta Quinta Turma. 3.

Considerando que a sentença foi prolatada sob a égide do CPC/73, os honorários advocatícios a serem pagos pela autora são fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade da verba por ser a parte autora beneficiária da justiça gratuita. 5.

Apelação provida.

ACÓRDÃO Decide a Quinta Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, por unanimidade, dar provimento à apelação, nos termos do voto do relator.

Brasília/DF, data do julgamento (conforme certidão).

CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Desembargador Federal - Relator
30/01/2020 03:04

MIGRACAO PJe ORDENADA - MIGRAÇÃO PJE - REMESSSA AUTOMÁTICA TRF1- CONFORME SEI 0001553-12.2019.4.01.8000
15/12/2016 14:03

REMETIDOS TRF (S/ BAIXA)
09/12/2016 11:04

REMESSA ORDENADA: TRF
24/09/2016 10:43

RECURSO CONTRARRAZOES APRESENTADAS
29/08/2016 14:52

Intimação NOTIFICACAO / VISTA ORDENADA AUTOR (OUTROS) - EDJF DISPONIBILIZADO EM 29/08/2016.
29/08/2016 14:52

Intimação NOTIFICACAO PELA IMPRENSA: PUBLICADO DESPACHO
26/08/2016 09:22

Intimação NOTIFICACAO PELA IMPRENSA: PUBLICACAO REMETIDA IMPRENSA DESPACHO
25/08/2016 18:33

Intimação NOTIFICACAO PELA IMPRENSA: ORDENADA PUBLICACAO DESPACHO
25/08/2016 18:33

DEVOLVIDOS C/ DESPACHO
25/08/2016 14:29

Conclusos para despacho
13/06/2016 14:36

PETICAO / OFICIO / DOCUMENTO: JUNTADO(O)
13/06/2016 14:36

PETICAO / OFICIO / DOCUMENTO: RECEBIDA(O) EM SECRETARIA
13/06/2016 14:36

RECEBIDOS EM SECRETARIA
06/06/2016 14:33

CARGA: RETIRADOS CEF
27/05/2016 17:33

Intimação NOTIFICACAO / VISTA ORDENADA CEF
15/04/2016 13:39

PETICAO / OFICIO / DOCUMENTO: RECEBIDA(O) EM SECRETARIA
08/03/2016 10:10

Intimação NOTIFICACAO / VISTA ORDENADA AUTOR (OUTROS) - EDJF DISPONIBILIZADO EM 07/03/2016
08/03/2016 10:10

Intimação NOTIFICACAO PELA IMPRENSA: PUBLICADO SENTENCA - EDJF DISPONIBILIZADO EM 07/03/2016
04/03/2016 16:19

Intimação NOTIFICACAO PELA IMPRENSA: PUBLICACAO REMETIDA IMPRENSA SENTENCA
02/03/2016 18:03

Intimação NOTIFICACAO PELA IMPRENSA: ORDENADA PUBLICACAO SENTENCA
02/03/2016 18:02

DEVOLVIDOS C/ SENTENCA: EMBARGOS DECLARACAO / INFRINGENTES DEVOLVIDOS COM SENTEN
23/02/2016 16:21

Conclusos para despacho
23/02/2016 13:13

RECURSO EMBARGOS DECLARACAO APRESENTADOS
17/02/2016 11:46

PETICAO / OFICIO / DOCUMENTO: RECEBIDA(O) EM SECRETARIA
29/01/2016 15:49

Intimação NOTIFICACAO PELA IMPRENSA: PUBLICADO SENTENCA - EDJF DISPONIBILIZADO EM 29/01/2016
28/01/2016 13:36

Intimação NOTIFICACAO PELA IMPRENSA: PUBLICACAO REMETIDA IMPRENSA SENTENCA
26/01/2016 11:34

Intimação NOTIFICACAO PELA IMPRENSA: ORDENADA PUBLICACAO SENTENCA
26/01/2016 11:34

DEVOLVIDOS C/ SENTENCA C/ EXAME DO MERITO PEDIDO PROCEDENTE EM PARTE
13/05/2015 12:29

CONCLUSOS PARA SENTENCA
12/05/2015 15:56

PETICAO / OFICIO / DOCUMENTO: RECEBIDA(O) EM SECRETARIA
07/05/2015 12:06

Intimação NOTIFICACAO / VISTA ORDENADA PARTES / PRAZO SUCESSIVO
06/05/2015 10:54

Intimação NOTIFICACAO PELA IMPRENSA: PUBLICACAO REMETIDA IMPRENSA ATO ORDINATO
06/05/2015 10:29

Intimação NOTIFICACAO PELA IMPRENSA: ORDENADA PUBLICACAO ATO ORDINATORIO
04/05/2015 14:18

Intimação NOTIFICACAO PELA IMPRENSA: PUBLICACAO REMETIDA IMPRENSA ATO ORDINATO
29/04/2015 11:08

Intimação NOTIFICACAO PELA IMPRENSA: ORDENADA PUBLICACAO ATO ORDINATORIO
29/04/2015 11:08

RECEBIDOS PELO DIRETOR SECRETARIA PARA ATO ORDINATORIO
24/03/2015 13:12

PETICAO / OFICIO / DOCUMENTO: JUNTADO(O)
23/03/2015 16:17

PETICAO / OFICIO / DOCUMENTO: RECEBIDA(O) EM SECRETARIA
23/03/2015 16:16

RECEBIDOS EM SECRETARIA
16/03/2015 09:59

CARGA: RETIRADOS ADVOGADO AUTOR - 10 DIAS. RETIRADOS POR WILSON ALVES GONZAGA, DF14358E
09/03/2015 13:49

Intimação NOTIFICACAO / VISTA ORDENADA AUTOR (OUTROS)
06/03/2015 13:34

Intimação NOTIFICACAO PELA IMPRENSA: PUBLICACAO REMETIDA IMPRENSA ATO ORDINATO
02/02/2015 10:30

Intimação NOTIFICACAO PELA IMPRENSA: ORDENADA PUBLICACAO ATO ORDINATORIO
02/02/2015 10:29

RECEBIDOS PELO DIRETOR SECRETARIA PARA ATO ORDINATORIO
04/12/2014 11:55

PETICAO / OFICIO / DOCUMENTO: JUNTADO(O)
04/12/2014 11:03

RESPOSTA CONTESTACAO / IMPUGNACAO APRESENTADA
24/11/2014 13:28

Intimação NOTIFICACAO / VISTA ORDENADA REU ( OUTROS)
21/11/2014 15:09

PETICAO / OFICIO / DOCUMENTO: RECEBIDA(O) EM SECRETARIA
14/11/2014 17:51

CitaçãoOR OFICIAL MANDADO DEVOLVIDO / CUMPRIDO
28/10/2014 15:07

CitaçãoOR OFICIAL MANDADO DISTRIBUIDO
23/10/2014 17:43

CitaçãoOR OFICIAL MANDADO EXPEDIDO
17/10/2014 11:09

CitaçãoOR OFICIAL AGUARDANDO EXPEDICAO MANDADO
16/10/2014 11:59

Intimação NOTIFICACAO / VISTA ORDENADA CEF
15/10/2014 11:05

PETICAO / OFICIO / DOCUMENTO: JUNTADO(O)
14/10/2014 18:20

PETICAO / OFICIO / DOCUMENTO: RECEBIDA(O) EM SECRETARIA
14/10/2014 18:20

RECEBIDOS EM SECRETARIA
10/10/2014 16:08

CARGA: RETIRADOS ADVOGADO AUTOR - 10 DIAS
10/10/2014 16:07

PETICAO / OFICIO / DOCUMENTO: JUNTADO(O) - substabelecimento
10/10/2014 10:46

Intimação NOTIFICACAO PELA IMPRENSA: PUBLICADO DECISAO
08/10/2014 14:38

Intimação NOTIFICACAO PELA IMPRENSA: PUBLICACAO REMETIDA IMPRENSA DECISAO
06/10/2014 16:35

Intimação NOTIFICACAO PELA IMPRENSA: ORDENADA PUBLICACAO DECISAO
06/10/2014 14:41

DEVOLVIDOS C/ DECISAO LIMINAR INDEFERIDA
03/10/2014 16:02

Conclusos para decisão
03/10/2014 15:21

INICIAL AUTUADA
03/10/2014 13:04

REMETIDOS VARA PELA DISTRIBUICAO
01/10/2014 13:26

DISTRIBUICAO AUTOMATICA

Detalhes

Situação
Ativo

Ajuizamento
26/09/2014

Ultima Atualização
19/06/2025

Valor da Causa
R$ 0,00

Documentos

Despacho • Arquivo

Acórdão • Arquivo

Despacho • Arquivo

Informações relacionadas

Processo nº 1005745-03.2024.4.01.3309

Gustavo Silva

Instituto Nacional do Seguro Social - In...

Advogado: Hediliomar Batista Silva

1ª instância - TRF1

Ajuizamento: 12/07/2024 10:38

Exibir Processo

Processo nº 1002348-11.2025.4.01.3305

Benjamim Ryan dos Santos Machado

Instituto Nacional do Seguro Social - In...

Advogado: Noely Pereira Lima de Melo

1ª instância - TRF1

Ajuizamento: 01/04/2025 14:21

Exibir Processo

Processo nº 1004390-64.2025.4.01.4200

Karina dos Santos Medeiros

Instituto Nacional do Seguro Social - In...

Advogado: Wallyson Barbosa Moura

1ª instância - TRF1

Ajuizamento: 19/05/2025 18:40

Exibir Processo

Processo nº 1001845-87.2025.4.01.3305

Telma dos Santos Cirino

Instituto Nacional do Seguro Social - In...

Advogado: Maria Lais Almeida Braga

1ª instância - TRF1

Ajuizamento: 12/03/2025 14:22

Exibir Processo

Processo nº 1002460-77.2025.4.01.3305

Jorge Lucas Macedo de Menezes Dantas

Instituto Nacional do Seguro Social - In...

Advogado: Ana Aparecida Araujo Muniz

1ª instância - TRF1

Ajuizamento: 28/03/2025 19:34

Exibir Processo