TJDFT - 0749475-06.2023.8.07.0001

2ª instância - Câmara / Desembargador(a) Gabinete do Exmo. Sr. Desembargador Teofilo Rodrigues Caetano Neto

Desacompanhar
Acompanhar
Atualizar Processo

Processos Relacionados - Outras Instâncias

Polo Ativo

Partes

JOSE CELSO GONTIJO ENGENHARIA S/A

CNPJ: 06.056.990/0001-66

IOTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A

CNPJ: 11.017.355/0001-00

Advogados

WILLIAM DE ARAUJO FALCOMER DOS SANTOS

OAB: 20235/DF

CPF *41.***.*48-20

ANDRE VICTOR MELO MONTEIRO

OAB: 65695/DF

CPF *10.***.*79-29

ISABEL PEREIRA BISPO

OAB: 67491/DF

CPF *55.***.*92-27

MARIANA TOZZO OLIVEIRA

OAB: 78322/DF

CPF *62.***.*02-45

Polo Passivo

Partes

JENIFFER ARAUJO FRANCA

CPF *30.***.*36-72

Advogados

JULIANA VIEIRA BARBOSA

OAB: 45151/DF

CPF *80.***.*80-25

MARIANA TEIXEIRA MARQUES

OAB: 37216/DF

CPF *22.***.*06-23

Movimentações

Todas as movimentações dos processos publicadas pelos tribunais

  • 08/05/2025 16:15

    Baixa Definitiva

  • 08/05/2025 16:14

    Expedição de Certidão.

  • 08/05/2025 15:59

    Evoluída a classe de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) para APELAÇÃO CÍVEL (198)

  • 08/05/2025 15:59

    Transitado em Julgado em 07/05/2025

  • 08/05/2025 02:16

    Decorrido prazo de IOTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A em 07/05/2025 23:59.

  • 08/05/2025 02:16

    Decorrido prazo de JOSE CELSO GONTIJO ENGENHARIA S/A em 07/05/2025 23:59.

  • 08/04/2025 02:16

    Publicado Intimação em 08/04/2025.

  • 08/04/2025 02:16

    Disponibilizado no DJ Eletrônico em 07/04/2025

  • 03/04/2025 20:53

    Juntada de Petição de petição

  • 28/03/2025 17:10

    Conhecido o recurso de IOTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A - CNPJ: 11.***.***/0001-00 (EMBARGANTE) e JOSE CELSO GONTIJO ENGENHARIA S/A - CNPJ: 06.***.***/0001-66 (EMBARGANTE) e não-provido

  • 27/03/2025 22:39

    Deliberado em Sessão - Julgado - Mérito

  • 18/03/2025 14:43

    Juntada de Petição de petição

  • 06/03/2025 17:55

    Expedição de Outros documentos.

  • 06/03/2025 17:55

    Expedição de Intimação de Pauta.

  • 06/03/2025 14:49

    Inclusão do processo para julgamento eletrônico de mérito

  • 28/02/2025 16:15

    Recebidos os autos

  • 03/02/2025 09:44

    Conclusos para Relator(a) - Magistrado(a) TEOFILO RODRIGUES CAETANO NETO

  • 28/01/2025 23:12

    Juntada de Petição de contrarrazões

  • 28/01/2025 22:49

    Juntada de Petição de petição

  • 24/01/2025 13:19

    Evoluída a classe de APELAÇÃO CÍVEL (198) para EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)

  • 24/01/2025 12:50

    Juntada de Petição de embargos de declaração

  • 22/01/2025 02:18

    Publicado Intimação em 21/01/2025.

  • 22/01/2025 02:18

    Disponibilizado no DJ Eletrônico em 20/12/2024

  • 20/12/2024 00:00

    Intimação

    DIREITO CIVIL, DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL.

    AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL.

    CONTRATO DE CONSTRUÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE IMÓVEL.

    PROGRAMA HABITACIONAL MINHA CASA, MINHA VIDA.

    IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO.

    TERMO DE RESERVA DA UNIDADE IMOBILIÁRIA.

    OFERTA.

    CONTRATO DE COMPRA E VENDA COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA.

    SUBCRIÇÃO POSTERIOR.

    ADSTRIÇÃO DAS PARTES. (STJ, RESP 1.729.593-SP, – TEMA 996).

    PRAZO DE ENTREGA.

    INOBSERVÂNCIA.

    AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA.

    INADIMPLEMENTO CULPOSO DA CONSTUTORA E ALIENANTE.

    CARACTERIZAÇÃO.

    JUROS DE OBRA.

    CONTRATO DE FINANCIAMENTO CONEXO COM A COMPRA E VENDA.

    ACESSÓRIOS DEVIDOS DESDE O TERMO CONTRATADO PARA CONCLUSÃO E ENTREGA DO IMÓVEL.

    DANOS EMERGENTES.

    COMPREENSÃO.

    COBRANÇA PELO AGENTE FINANCEIRO NO PERÍODO DO ATRASO NA ENTREGA DA OBRA.

    INDENIZAÇÃO DEVIDA.

    MORA QUALIFICADA.

    INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE LUCROS CESSANTES.

    CABIMENTO NO PERÍODO DA MORA.

    IMPERATIVO LEGAL.

    CORREÇÃO MONETÁRIA.

    TERMO INICIAL.

    DATA DA FIXAÇÃO DO MONTANTE INDENIZATÓRIO.

    JUROS MORATÓRIOS.

    RESPONSABILIDADE CONTRATUAL.

    TERMO INICIAL.

    CITAÇÃO.

    RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

    SENTENÇA MANTIDA. 1.

    O Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 1.729.593/SP (Tema 996), firmara a tese segundo a qual, no âmbito do contrato de promessa de compra e venda de imóvel em construção, no âmbito do Programa Minha Casa, Minha Vida, na aquisição de unidades autônomas em construção, “o contrato deverá estabelecer, de forma clara, expressa e inteligível, o prazo certo para a entrega do imóvel, o qual não poderá estar vinculado à concessão do financiamento, ou a nenhum outro negócio jurídico, exceto o acréscimo do prazo de tolerância, sendo ilícito cobrar do adquirente juros de obra ou outro encargo equivalente, após o prazo ajustado no contrato para a entrega das chaves da unidade autônoma, incluído o período de tolerância.” 2.

    Demarcado no Termo de Reserva ajustado pelas partes o prazo para conclusão e entrega do imóvel prometido à venda, a inobservância do interstício estabelecido pela própria construtora, ainda que computado o prazo de tolerância ajustado, implica a qualificação de que incidira em inadimplemento contratual, não encontrando ressonância legal que a mora seja ilidida com base na invocação de que o termo de reserva não vincula as partes sob a premissa de que se trata de instrumento preliminar desprovido de força cogente, porquanto a oferta subordina o negócio jurídico de compra e venda de imóvel, consoante as regras de proteção ao consumidor, que conferem relevo à oferta por encerrar a gênese da manifestação do contratante. 3.

    Aferido o atraso da construtora na conclusão e entrega do imóvel negociado, determinando que o adquirente suportasse acessórios derivados do financiamento contraído quando ainda em construção o imóvel traduzidos em juros – “juros da obra” -, o vertido está compreendido nos danos emergentes experimentados pelo comprador em razão do inadimplemento da vendedora, legitimando que seja contemplado com o vertido àquele título à guisa de indenização originária do inadimplemento culposo em que incorrera a alienante. (STJ, REsp nº 1.729.593/SP (Tema 996). 4.

    Configurado o atraso injustificado na entrega do imóvel prometido à venda, considerado, inclusive, o prazo de prorrogação convencionado, ensejando que o consumidor ficasse privado de dele usufruir economicamente durante o interstício em que perdurara a mora da construtora, assiste-lhe o direito de ser compensado pecuniariamente pela vantagem econômica que deixara de auferir no interregno em que persistira a mora, cujo montante deve ser aferido com lastro nos alugueres que poderiam ter sido gerados pela unidade imobiliária, pois refletem os lucros cessantes que deixara de auferir enquanto privado do uso da coisa. 5.

    O atraso injustificado na conclusão e entrega do imóvel em construção prometido à venda traduz inadimplemento contratual culposo da construtora, determinando que, irradiando efeitos materiais, pois privara o adquirente do uso do imóvel desde a data prometida até a data em que houvera a efetiva entrega do imóvel, sejam compostos os danos ocasionados ao comprador traduzidos nos frutos que deixara de auferir com a fruição direta enquanto perdurara a mora, pois consubstanciam lucros cessantes que efetivamente deixara de auferir no período da mora. 6.

    Atualização monetária se qualifica como simples instrumento destinado a assegurar a intangibilidade da obrigação, resguardando-se sua identidade no tempo mediante o incremento do seu valor nominal com correção desde que fora fixada e até sua efetiva liquidação ante sua sujeição à ação da inflação, que redunda em mitigação da sua real e efetiva expressão pecuniária, resultando que, fixadas parcelas indenizatórias derivadas da mora da promissária vendedora do imóvel a título de lucros cessantes, devem ser atualizadas monetariamente desde quando germinara e devida cada uma das prestações. 7.

    A responsabilidade da promitente vendedora pela indenização ao consumidor dos importes que deixara de auferir no período da mora é de natureza contratual, o que determina que os juros moratórios incidentes sobre a condenação que lhe fora imposta sujeitem-se à regra geral, tendo como termo inicial a citação, pois é o ato que demarca o momento em que, ciente da sua obrigação, incorre em mora (CC, art. 405). 8.

    Recurso conhecido e desprovido.

    Unânime.

  • 02/12/2024 06:45

    Conhecido o recurso de JOSE CELSO GONTIJO ENGENHARIA S/A - CNPJ: 06.***.***/0001-66 (APELANTE) e não-provido

  • 29/11/2024 17:17

    Deliberado em Sessão - Julgado - Mérito

  • 05/11/2024 14:00

    Expedição de Outros documentos.

  • 05/11/2024 14:00

    Inclusão do processo para julgamento eletrônico de mérito

  • 30/10/2024 14:45

    Recebidos os autos

  • 22/07/2024 14:20

    Conclusos para Relator(a) - Magistrado(a) TEOFILO RODRIGUES CAETANO NETO

  • 22/07/2024 14:09

    Recebidos os autos

  • 22/07/2024 14:09

    Remetidos os Autos (outros motivos) da Distribuição ao 1ª Turma Cível

  • 18/07/2024 08:31

    Recebidos os autos

  • 18/07/2024 08:31

    Remetidos os Autos (outros motivos) para Distribuição

  • 18/07/2024 08:31

    Distribuído por sorteio

Detalhes

Situação
Ativo

Ajuizamento
18/07/2024

Ultima Atualização
31/03/2025

Valor da Causa
R$ 0,00

Documentos

Acórdão • Arquivo

Acórdão • Arquivo

Acórdão • Arquivo

Acórdão • Arquivo

Acórdão • Arquivo

Acórdão • Arquivo

Acórdão • Arquivo

Acórdão • Arquivo

Acórdão • Arquivo

Acórdão • Arquivo

Acórdão • Arquivo

Acórdão • Arquivo

Ato Ordinatório • Arquivo

Ato Ordinatório • Arquivo

Ato Ordinatório • Arquivo

Ato Ordinatório • Arquivo

Ato Ordinatório • Arquivo

Ato Ordinatório • Arquivo

Sentença • Arquivo

Sentença • Arquivo

Sentença • Arquivo

Sentença • Arquivo

Sentença • Arquivo

Sentença • Arquivo

Ato Ordinatório • Arquivo

Ato Ordinatório • Arquivo

Ato Ordinatório • Arquivo

Ato Ordinatório • Arquivo

Ato Ordinatório • Arquivo

Ato Ordinatório • Arquivo

Sentença • Arquivo

Sentença • Arquivo

Sentença • Arquivo

Sentença • Arquivo

Sentença • Arquivo

Sentença • Arquivo

Decisão • Arquivo

Decisão • Arquivo

Decisão • Arquivo

Decisão • Arquivo

Decisão • Arquivo

Decisão • Arquivo

Ato Ordinatório • Arquivo

Ato Ordinatório • Arquivo

Ato Ordinatório • Arquivo

Ato Ordinatório • Arquivo

Ato Ordinatório • Arquivo

Ato Ordinatório • Arquivo

Ato Ordinatório • Arquivo

Ato Ordinatório • Arquivo

Ato Ordinatório • Arquivo

Ato Ordinatório • Arquivo

Ato Ordinatório • Arquivo

Ato Ordinatório • Arquivo

Decisão • Arquivo

Decisão • Arquivo

Decisão • Arquivo

Decisão • Arquivo

Decisão • Arquivo

Decisão • Arquivo

Informações relacionadas

Processo nº 0701583-16.2024.8.07.0018

Margareth Mendes Caiado Sousa

Ministerio Publico do Distrito Federal E...

Advogado: Osvaldo Franca Berquo

1ª instância - TJDFT

Ajuizamento: 26/02/2024 09:26

Exibir Processo

Processo nº 0701559-85.2024.8.07.0018

Lurdes Venancio da Silva

Companhia Imobiliaria de Brasilia - Terr...

Advogado: Julia Pereira da Silva

2ª instância - TJDFT

Ajuizamento: 25/11/2024 11:03

Exibir Processo

Processo nº 0701559-85.2024.8.07.0018

Lurdes Venancio da Silva

Gildo dos Santos

Advogado: Julia Pereira da Silva

1ª instância - TJDFT

Ajuizamento: 23/02/2024 18:04

Exibir Processo

Processo nº 0710536-76.2018.8.07.0018

Associacao dos Advogados da Terracap - A...

Josinaldo Ferreira da Silva

Advogado: Marize Damasceno Moraes

1ª instância - TJDFT

Ajuizamento: 29/10/2018 11:04

Exibir Processo

Processo nº 0711753-81.2023.8.07.0018

Resende Mori Hutchison Advogados Associa...

Distrito Federal

Advogado: Lucas Mori de Resende

1ª instância - TJDFT

Ajuizamento: 06/10/2023 16:29

Exibir Processo