TJTO - 0004826-31.2022.8.27.2731
2ª instância - Câmara / Desembargador(a) Gabinete Desembargadora Etelvina Maria
Processos Relacionados - Outras Instâncias
Movimentações
Todas as movimentações dos processos publicadas pelos tribunais
-
18/07/2025 00:02
Decurso de Prazo - Refer. ao Evento: 12
-
27/06/2025 08:39
PETIÇÃO PROTOCOLADA JUNTADA - Refer. ao Evento: 13
-
27/06/2025 08:39
Confirmada a intimação eletrônica - Refer. ao Evento: 13
-
26/06/2025 02:55
Publicado no DJEN - no dia 26/06/2025 - Refer. ao Evento: 12
-
25/06/2025 02:01
Disponibilizado no DJEN - no dia 25/06/2025 - Refer. ao Evento: 12
-
25/06/2025 00:00
Intimação
Apelação Cível Nº 0004826-31.2022.8.27.2731/TOPROCESSO ORIGINÁRIO: Nº 0004826-31.2022.8.27.2731/TO RELATORA: Desembargadora ETELVINA MARIA SAMPAIO FELIPEAPELADO: JOÃO PEDRO AVILA RIBEIRO (RÉU)ADVOGADO(A): DAGOBERTO LEOPOLDO PAES ANDRADE (OAB TO012859)ADVOGADO(A): DAGOBERTO PINHEIRO ANDRADE FILHO (OAB TO04836A) Ementa: DIREITO CIVIL.
APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
CONTRATO DE EMPREITADA.
AUSÊNCIA DE PROVA DA CULPA EXCLUSIVA DO RÉU PELO INADIMPLEMENTO.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I.
CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que declarou a rescisão de contrato de empreitada firmado entre as partes e indeferiu os pedidos de indenização por danos materiais e morais. 2. A autora sustenta ter adimplido aproximadamente 78,09% do valor contratado e aponta abandono da obra pelo réu, com pedido de restituição de valores e indenização por danos morais.
II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Há duas questões em discussão: (i) saber se o réu deu causa à rescisão do contrato de empreitada, de modo a justificar a restituição dos valores pagos pela autora; e (ii) saber se estão presentes os requisitos para a condenação por danos morais decorrentes da não conclusão da obra.
III.
RAZÕES DE DECIDIR 4. O contrato de empreitada é sinalagmático e pressupõe obrigações recíprocas.
Aplicação do art. 476 do CC, que trata da exceção do contrato não cumprido. 5. Restou demonstrado que a autora não quitou o valor remanescente do contrato, inviabilizando a continuidade da obra pelo empreiteiro.
Por sua vez, não é possível imputar exclusivamente ao empreiteiro a responsabilidade pela paralisação da obra. 6. Inexistência de cronograma físico-financeiro no contrato que vincule o pagamento a marcos objetivos da execução e ausência de cláusula penal para inadimplemento parcial. 7. O orçamento unilateral apresentado pela autora carece de prova pericial e, por isso, não possui força probatória suficiente para demonstrar desproporcionalidade entre o valor pago e o serviço prestado. 8. O inadimplemento parcial e recíproco do contrato, aliado à ausência de prova cabal da extensão do prejuízo alegado, torna incabível a condenação ao ressarcimento material pretendido. 9. A solução da lide deve ser resolvida à luz da regra processual da distribuição do ônus da prova, segundo a qual, primeiramente, compete à parte autora o ônus de comprovar o fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC, o que não foi comprovado no caso. 10. Ausente a comprovação de conduta ilícita por parte do demandado, incabível a reparação pelos alegados danos morais.
IV.
DISPOSITIVO E TESE 11. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1.
Não demonstrado que o réu deu causa exclusiva ao inadimplemento do contrato de empreitada, não há direito à restituição dos valores pagos nem à indenização por danos morais. 2.
A ausência de cronograma físico-financeiro e a falta de pagamento integral pela autora inviabilizam a responsabilização exclusiva do empreiteiro pela rescisão contratual.” ACÓRDÃO A Egrégia 1ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins decidiu, por unanimidade, CONHECER do recurso para, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO.
A título de sucumbência recursal, majoro os honorários fixados em 10% para 12% sobre o valor do pedido de danos morais, mantida, contudo, a suspensão de sua exigibilidade em razão da justiça gratuita deferida à autora, nos termos do voto do(a) Relator(a). Ausência justificada da desembargadora Jacqueline Adorno de La Cruz Barbosa.
Palmas, 11 de junho de 2025. -
24/06/2025 14:45
Expedida/certificada a intimação eletrônica
-
24/06/2025 14:45
Expedida/certificada a intimação eletrônica
-
23/06/2025 19:43
Remessa Interna com Acórdão - SGB10 -> CCI01
-
23/06/2025 19:43
Juntada - Documento - Acórdão-Mérito
-
13/06/2025 17:14
Remessa interna para juntada de Acórdão - CCI01 -> SGB10
-
13/06/2025 14:59
Julgamento - Com Resolução do Mérito - Não-provimento - por unanimidade
-
12/06/2025 14:18
Juntada - Documento - Voto
-
03/06/2025 14:00
Juntada - Documento - Certidão
-
29/05/2025 16:40
Intimação Eletrônica - Expedida/Certificada - Pauta - <b>Sessão Ordinária por Videoconferência</b>
-
29/05/2025 16:40
Inclusão em pauta - Para julgamento de mérito - <b>Sessão Ordinária por Videoconferência</b><br>Data da sessão: <b>11/06/2025 14:00</b><br>Sequencial: 220
-
28/05/2025 10:37
Remessa Interna com pedido de dia pelo relator - SGB10 -> CCI01
-
28/05/2025 10:37
Juntada - Documento - Relatório
-
26/02/2025 13:53
Distribuído por sorteio - Autos com o Relator
Detalhes
Situação
Ativo
Ajuizamento
26/02/2025
Ultima Atualização
18/07/2025
Valor da Causa
R$ 0,00
Documentos
ACÓRDÃO • Arquivo
EXTRATO DE ATA • Arquivo
Informações relacionadas
Processo nº 0006750-68.2025.8.27.2700
Luiz Alves Neres
Banco da Amazonia SA
Advogado: D'Dabllio Silva Aguiar
2ª instância - TJTO
Ajuizamento: 28/04/2025 10:47
Processo nº 0000496-98.2025.8.27.2726
Banco Bradesco S.A.
Jairo Fernando Aguiar de Lima
Advogado: Andre Nieto Moya
1ª instância - TJTO
Ajuizamento: 19/03/2025 13:58
Processo nº 0009666-57.2025.8.27.2706
Damiana Gomes da Silva
Centro de Estudos dos Beneficios dos Apo...
Advogado: Alana Menezes Aurelio
1ª instância - TJTO
Ajuizamento: 30/04/2025 11:16
Processo nº 0004826-31.2022.8.27.2731
Luiza Coelho da Costa
Joao Pedro Avila Ribeiro
Advogado: Isakyana Ribeiro de Brito Sousa
1ª instância - TJTO
Ajuizamento: 15/09/2022 11:07
Processo nº 0033067-84.2023.8.27.2729
Cooperativa de Credito, Poupanca e Inves...
Solucao Informatica LTDA
Advogado: Rodrigo Sperchi Wahbe
1ª instância - TJTO
Ajuizamento: 24/08/2023 15:28